+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на поставку печатной продукции образец 2019 года

Количество Тиражей определено в Спецификации. Спецификации присваивается фактический порядковый номер. Каждая страница Спецификации подлежит удостоверению подписями Сторон Договора. Волеизъявления Сторон, устанавливающие, изменяющие или прекращающие права и обязанности Сторон по настоящему Договору, должны подписываться Сторонами и дублироваться в письменном виде путем их отсылки по почте или посредством личной передачи. Такое соответствие должно подтверждаться заключением Технолога Исполнителя. Копия заключения Технолога Исполнителя направляется Заказчику.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на поставку печатной продукции заполняется с шапки. Вначале стоит указать дату заполнения документа, а также детально расписать информацию о каждом ответственном лице, который выступает со стороны Поставщика и Покупателя.

10 образцов договоров поставки

Заказчик обязуется оплатить печать очередного номера журнала в соответствии с условиями настоящего Договора. По акту сдачи-приемки принять у Исполнителя отпечатанный номер журнала в течение трех дней с момента уведомления Заказчика о выполнении работ по настоящему Договору.

Проверить сдаваемые диапозитивы на соответствие требованиям технологии печати и техническим возможностям типографии. Немедленно поставить в известность Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки печати очередного номера журнала. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи материалов, в соответствии с п. Имеет право на соразмерное кратное отдаление срока печати в случае: отсутствия предоплаты, нарушения сроков предоставления материалов, существенного увеличения тиража, красочности и объема издания.

Основанием для оплаты являются счета, выставляемые Исполнителем по техническим характеристикам журнала, указанным в гарантийном письме Заказчика. Оплата производится безналичным платежом на расчетный счет Исполнителя. Качество сдаваемого тиража очередного номера журнала должно соответствовать требованиям отраслевых стандартов ОСТ Приемка сдаваемого журнала осуществляется на складе Исполнителя в присутствии представителей обеих заинтересованных сторон.

При приемке соблюдаются следующие требования:. В случае обнаружения бракованных экземпляров весь тираж журнала возвращается на сортировку и повторный контроль. В случае отсутствия у Заказчика возможности произвести приемку, Исполнитель после отгрузки тиража журнала претензии по качеству принимает только при наличии конкретных бракованных экземпляров журнала, которые подлежат замене на качественные экземпляры.

В случае невозможности замены возможен перерасчет стоимости печати очередного номера журнала. Исполнитель не принимает претензий от отделений связи и экспедирующих организаций за недостачу в стандартных пачках. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и приложений к нему.

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Стороны освобождаются от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Все споры и разногласия между сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении согласия и отклонении претензий - в арбитражном суде.

Сторона, желающая продлить настоящий Договор, предоставляет за месяц до истечения срока действия Договора письменное предложение о продлении. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством РФ. Одностороннее расторжение настоящего Договора возможно в случае существенного нарушения условий договора одной из сторон.

Существенными нарушениями условий настоящего Договора для Заказчика являются несоблюдение условий п. Все изменения и дополнения к настоящему договору, подписанные уполномоченными на то представителями сторон, являются неотъемлемой частью Договора. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

При возникновении обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение договора одной из сторон, а именно: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение более двух месяцев, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств по договору, причем ни одна из сторон не может требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему договору, обязана незамедлительно известить другую сторону о наступлении или прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Уведомление направляется по юридическому адресу, указанному в договоре, и заверяется передающим отделением связи.

Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. Предмет договора 1. Права и обязанности сторон 2. Права и обязанности Заказчика: 2. Права и обязанности Исполнителя: 2. Известить Заказчика о сроках готовности и вывоза очередного номера журнала. Стоимость работ и порядок расчетов 3. Приемка готовой продукции 4. Вывоз отпечатанного журнала осуществляется транспортом Заказчика. Конфиденциальность 5.

Условия настоящего Договора и Приложения к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. Ответственность сторон 6. Срок действия договора и прочие условия 7. Форс-мажор 8.

Cкачать сейчас в формате DOC. Советы офисному сотруднику: Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника.

Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много. Как понять, что коллектив вас не уважает На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться. Офисные хроники или как противостоять сплетням Сплетни в рабочем коллективе — вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.

Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Договор бытового, арендного, строительного подряда. Скачать Word, doc.

Договор на изготовление печатной продукции

Заказчик обязуется оплатить печать очередного номера журнала в соответствии с условиями настоящего Договора. По акту сдачи-приемки принять у Исполнителя отпечатанный номер журнала в течение трех дней с момента уведомления Заказчика о выполнении работ по настоящему Договору. Проверить сдаваемые диапозитивы на соответствие требованиям технологии печати и техническим возможностям типографии. Немедленно поставить в известность Заказчика обо всех не зависящих от Исполнителя обстоятельствах, влияющих на сроки печати очередного номера журнала. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи материалов, в соответствии с п. Имеет право на соразмерное кратное отдаление срока печати в случае: отсутствия предоплаты, нарушения сроков предоставления материалов, существенного увеличения тиража, красочности и объема издания. Основанием для оплаты являются счета, выставляемые Исполнителем по техническим характеристикам журнала, указанным в гарантийном письме Заказчика.

Образец договора поставки готовой печатной продукции

Активировать демодоступ. Компания-покупатель оформляет договор поставки с контрагентом. Посмотрите образец договора поставки и обратите внимание на условия в пользу покупателя. Сделку по поставке необходимо подкрепить соответствующим соглашением.

Активировать демодоступ. Скачайте образцы договоров поставки, обеспечивающих максимальную безопасность для ведения хозяйственной деятельности сторон. Также в статье есть полезные рекомендации по составлению документов и подборки статей по теме, чтобы гарантировать вам победу в суде. Проверить контрагента.

Договор поставки и порядок его заключения регулирует глава 30 Гражданского кодекса.

Описание документа. Договор на поставку периодических печатных изданий заключается по общим правилам купли-продажи. Он должен содержать подробную информацию о товаре — качество, ассортимент, комплектность, количество, цену, порядок оплаты. Подписывая соглашение, поставщик продавец берет на себя обязательство передать печатную продукцию покупателю для дальнейшего использования в коммерческой деятельности или иных целях, не связанных с семейным, домашним, личным и иным подобным использованием.

Образец договора поставки: как заключить удобное покупателю соглашение

Если отношения сторон не ограничиваются простой поставкой по счету, а оформляются договором, следует правильно определить его существенные и иные условия. Согласно ст. При этом не имеет значения, как именуется договор, стороны, как товар передается в соответствии с буквальным текстом документа п. В договоре поставки следует прописать такие условия, как наименование товара, который поставляется, сроки поставки, ассортимент товара, качество и цена, способ поставки, порядок возмещения транспортных расходов и вопросы предоплаты.

.

Договор на изготовление и поставку продукции образец

.

Договор поставки печатной продукции

.

Скачать образцы договора поставки товаров в году для разных случаев можно в Договор поставки товара: образец на год.

Договор заказа на изготовление печатной продукции

.

Договоры поставки товаров 2020: скачать типовые бланки бесплатно

.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. eshouduct

    Формат хороший, но так и не ответили на мои вопросы. На счёт пристройки. Почему же нельзя и незаконно? Данная пристройка никому мешать не будет, если другие делают, то почему бы нет? Вопрос лишь в том как узаконить! Отказ от централизованного отопления. Эти суки будут повышать тарифы, а я не могу отказаться? Как так? Это же услуга, а значит и договорные правоотношения, т.е. как и любой договор имею право расторгнуть. Кроме того, изолировать магистральные трубы, чтобы их супер ценное тепло не грело мою квартиру, а сам поставлю электро с льготным тарифом. Почему бы и нет? И я такой не один, кто озадачился таким вопросом

  2. subtidibar

    Кто может не пристегиватся? Водители спец транспорта!

  3. Пелагея

    Было бы честнее сказать, что в РФ нет адекватных законов, защищающих людей от агрессивных собак. Был со мной случай укуса, так в полиции вообще не приняли заявление. Сказали обращаться к местным властям.